-
黯然
2015-04-12 08:56:02
|
湖北省
其他专业
|
3206查看
5回答
造价中窝工问题
现场出现窝工情况，须做洽商，是否直接补工日即可？工日的费用如何让取定？是否按当地市场价？
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳三、停窝工损失费
施工单位按合同规定或双方协定的条款进入现场后，如因设计或建设单位责任造成停窝工损失的费用，由建设单位负责。
内容包括：现场施工机械在停窝工期间的停滞费和现场工人在停窝工期间的工资以及周转性材料的维护和摊销费。
1．施工机械停窝工损失费：
定额中机械台班的停滞费×停滞台班量。
2．工人停窝工损失费：
每工日定额单价×停窝工总工日数×〔1+20%（管理费）〕。
3．周转性材料的停窝工损失费按实结算。
按上述1、2、3、项规定计算的停窝工损失费总和，只计取税金。其中，机械停滞台班量和工人停窝工总工日数，均应扣除法定节、假日2015-04-12 09:20:35
-
现场出现窝工情况，须做洽商，是否直接补工日即可？工日的费用如何让取定？是否按当地市场价？前提是非施工方原因，首先签认窝工的工数，然后就是确认窝工单价，这个合同没有约定，就靠双方协商了，一般不会执行市场价，会按正常人工打一折扣。如果有计日工单价可执行计日工。
2015-04-12 12:31:11
-
现场出现窝工情况，须做洽商，是否直接补工日即可？工日的费用如何让取定？是否按当地市场价？
我认为应该按当地市场人工行情取定的。
2015-04-12 09:00:33
-
人工窝工的情况：先把窝工工日算出来(所有小时加一起除以8)，再按预算人工单价（元/工日）.再加上管理人员费用。用这个数做为基数，做出企业管理费。再计税金。合计就好了。
2015-04-12 09:21:38
-
窝工签证建设方或其工程监理既未下发停工指令，但事实已产生窝工，承包商将窝工事实以及窝工所涉项目或工作面、窝工设备、窝工人员、窝工时段以工程量签证单或者报告形式呈报业主或监理，在获得签证或者批复后，窝工事实即得到确认。在此条件下，施工方（包括分包商）应当特别注意窝工的客观事实和法律事实之间的联系和区别，窝工作为工程量的计价结算基础，在未获得建设方或者监理的窝工签证或者有效批注时，只能认为是客观事实，并且这种窝工事实极易为后续的施工行为所覆盖，导致取证困难，所以，应当谨慎地作好窝工签证，将事实窝工客观事实转变为窝工法律事实，以利于在协商、调处、仲裁或者诉讼时持有巩固的证据，使窝工结算和索赔得以实现。
2015-04-12 09:23:13
如果没找到您想要的答案，试试直接提问吧！
尊敬的“{{nickname}}”，您好！
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业（造价行业）领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答，感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励，帮助他人，成就自己。
采纳优质答案，更可获得积分，兑换礼品哦！
高质量答案更易被采纳，获得额外高额积分奖励！
还有0条追问正在审核中，请稍后回来查看