各位老师这样的合同问题如何回答呢？

某施工单位于某年某月在招投标中中标一栋建筑面积为7200平方框架结构商业综合楼，甲乙双方签订了固定总价合同。合同价格为692万元合同工期为18个月，若延期交付，赔偿违约金，超出一个月按合同价格的1%读取，乙方进入施工现场发现地基地质和勘察资料不一致导致地基土质不能满足高度要求，经设计人员现场勘察后决定对基础图纸进行局部修改，为此甲方口头要求乙方暂停施工，待图纸修改后继续，乙方也口头答应。2个月后工程继续施工，工程竣工时间比合同延误了一个月，结算时，甲方认为乙方延期交工，应该赔付违约金，乙方认为停工是设计修改，工期应顺延，不承担违约。 问题： 1、该工程采用固定总价合同是否合适？为什么？ 答：该工程采用固定总价款合适，因为是双方认可的。 2、该工程中口头答应合同变更是否妥当？为什么？ 答：该工程中口头答应合同变更不妥，应办理工程签证及停工、复工手续。 3、甲方提出赔偿违约金是否成立？试根据《建设工程施工合同文本》相关规定说明理由。 答：甲方提出赔偿违约金不成立，因为停工是由于基础图纸进行局部修改甲方要求乙方暂时停工的，虽然甲乙双方没有办理正规的手续，但是这是事实存在的，不应以没有办理手续为借口来收取乙方违约金。要说违约是甲方违约在先。这个问题首先应该是甲乙双方协商解决，如不能达成协议可以向当地人民法院起诉。《合同法》第四十五条规定：当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。甲方为了达到收取乙方违约金的目的是不正当地促成条件成就的，应视为条件不成就。也就是说乙方不应当承担超前违约违约金。